下面小编给大家整理的太阳能施工合同范本，本文共20篇，欢迎阅读!
篇1：太阳能施工合同范本
八、违约责任：
1、因乙方原因未按时、按质、按量完成工程内容、并因此影响甲方不能征程交付给业主方验收的，造成的责任由乙方全部承担。
2、如乙方中途自动退出，甲方有权不结算乙方工程中所有发生的人工、材料等一切费用。
3、甲方应按合同支付乙方工程施工款，如遇特殊情况，甲方应事先通知乙方，双方共同协商解决。
4、乙方非因甲方原因或单方解除合同，应向甲方赔付合同总价的10%作为违约金并承担因此造成的经济损失。
5、甲方非因乙方原因或单方解除合同，应向乙方赔付合同总价的10%作为违约金并承担因此造成的经济损失。
6、甲方应及时按照乙方要求材料及时到达施工现场。
九、附则
1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效;工程全部竣工验收合格、结算、付清工程款、保修期满后本合同自动失效。
2、此合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份及附件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能施工合同范文3
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方在本项目中的权利、义务，经双方在平等、自愿的基础上，签订本合同，以便于共同遵守严格执行。
第一条 工程概况
1、工程地点：
2、工程名称：
第二条 甲乙双方责任
甲方责任：
1、甲方向乙方提供施工的基本条件。
2、按本合同第五条的约定付款。
3、按本合同第七条的约定验收。
4、负责验收后的设备接管工作。
5、指派人员接受培训。
6、开工前甲方确定乙方提供设计方案签字认可。
乙方责任：
1、按合同约定、设计方案、施工规范等进行施工，保证工程质量。
2、对施工人员进行安全施工教育，遵守甲方工地的有关规定制度，保证施工安全，乙方安全事故与甲方无关。
3、为乙方工地的代表，管理监督施工过程中的质量问题，并同甲方 代表协商有关工程变更，随工签证及其他单位、部门间协调工作。
4、培训甲方操作人员。
5、提供符合合同规定的全新原包装设备，保证安装调试并能正常使用。
6、负责安全运输及验收前货物设备保管。
7、做好售后服务工作。
第三条 保管责任及风险转移
乙方工程材料进场时，由甲方代表指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须具有安全保证)，工程材料的安全由甲乙双方共同负责，乙方安装调试完毕，甲方现场验收。验收完毕后产生合同约定以外的风险责任由甲方承担。
第四条 合同价款及调整
合同价款得到双方一致认可，任何-方不得以任何理由进行变更或不予认可。 施工中发生设计变更(包括数量、规格、位置及附加工作等)，方案修改，设备材料增减，经甲乙双方确认签定变更单。因以上变更导致费用增减，在工程后期付款时予以结算。
第五条 工程价款支付方式及期限
1、工程总造价： 元 (大写： )。
2、支付方式由甲方分三次，以下列方式支付：
(1)合同签定完工，验收合格后甲方即付乙方全部货款 元 价款说明：
1、此造价不含施工过程中所产生的电费、水费;
2、不含与土建、装璜等施工单位有可能产生的相关配套费用。
3、不含三箱电源线。
4、甲方应将系统的冷、热回水口接至屋顶。
第六条 工期及工期延误
1、工期：合同签定后，热水工程安装从 10 月 07 日至20 10月 18 日完成。
2、如遇到不可抗力因素，工期应顺延;
3、乙方无正当理由工期不得延误，如延误按本合同第八条处理。
第七条 验收
1、初步验收：货到现场3日内，甲、乙双方工程代表共同进行验收，逾期视为合格，其目的仅在于检查设备外观、规格、品种、随机附件、资料是否齐全。符合要求后，乙方组织安装调试。
2、乙方安装调试完毕，通知甲方现场验收签字。
3、甲方不得在系统正式交付使用前，未经乙方书面同意而擅自使用，否则视工程已通过验收并正式交付使用。
第八条 售后服务
1、乙方及时为甲方建立用户档案，并实施定期回访。
2、系统如出现故障，公司人员应在接到报修电话后，24小时之内及时给予处理或答复。
3、辅助器件、控制系统、水泵等保修期为一年，水箱保修期为三年，集热器、真空管、为陆年。保修期内由于设备故障或施工质量造成的故障乙方全部免费维修，保修期外，乙方只收取零配件费用，并进行终身维修。
第九条 违约责任
1、如遇不可抗力的原因造成本合同无法完成，由双方协商解决。
2、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延。
(1)工程量变化或设计变更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第十条 争议解决方式
双方因合同发生争议，可进行协商解决，协商不成的，可向甲方住所地人民法院诉讼。
第十一条 其他
1、在甲方未全部付清工程款时，乙方对该工程安装的设备拥有处置权。
2、本合同一式贰份。
3、本合同未尽事宜，由双方协商后补签协议，所补签的协议与本合同具有同等法律效力。
4、合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2：太阳能安装合同
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同价款及产品
1、合同价款：____元(大写：____元整)。
2、产品及价格：________(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价____元)。空气能5P机一台，单价。
注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为20___年11月20日至20___年11月30日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：
甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款15000____元(大写：)。
2、货到安装地点后付款10000____元(大写：)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200____元(大写：)。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其他
1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇3：太阳能购销合同
购货单位： (以下简称甲方) 供货单位： (以下简称乙方)
第一条 其产品名称、规格、质量(技术标准)、单价、总价等，如表所列：
第二条 产品包装规格及费用：标准包装，包装费用由乙方承担。
第三条 验收方法：货物到场并安装完成后甲方验收。
第四条 货款及费用等付款及结算办法： 货物到场、安装完毕并验收合格后甲方一次性付清货款。
第五条 交货规定：
1、交货地点：
2、交货日期：
第六条 质保
保修期为：主机保修 五 年，附件保修 一 年。
第七条 经济责任：
1、乙方应负的经济责任：
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或重新包装，乙方应按不符合合同规定包装价值千分之三的罚金。
(4)产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之三的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的.有关单证和资料，应承担相关的赔偿责任。
2、甲方应负的经济责任：
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值3%的罚金。
(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值3%的罚金。乙方不同意退货的，乙方仍需按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值千分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。
(4)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如需调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的千分之三作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总金额3%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方需变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前10天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并单独要求变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因不能履行本合同时，，应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)
第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐、安装完毕经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜。得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。
第十五条 本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4：太阳能购销合同
甲方(采购方)：
乙方(销售方)：
经双方协商决定，对xxx太阳能购销事宜达成如下协议。
1、乙方保证销售的产品品牌是，所用于安装的材料包括：
(1)太阳能：沐浴太阳能品牌(100管)。
(2)淋浴喷头：铜材，单沐浴头软管。
(3)保温桶及支架：1立方保温桶，内胆厚0.8。外胆厚0.4，大角钢支架。
2、甲方指定的安装地点是付款方式如下：
(1)太阳能整套安装及所用全部材料费为
(1) 入场前甲方支付乙方购买产品的定金1000.00(壹仟圆整)
(1) 正常使用一周后付完尾款。
3、安装：
(1)安装地方：弥渡同仁微创外科医院(建安路28号)。
(2)安装时间：20xx-03-17-20xx-03-19
4、质保
(1) 所有产品器材，一年包换，三年保修。
(2) 三年保修期内，材料有甲方提供，乙方负责施工。
5、本协议经双方签字后生效，任何一方违约，按照当时购销款项的两倍赔付给守约方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5：太阳能购销合同
第一条：购货单位 (简称乙方) 供货单位： (简称甲方)
第二条：甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，事由乙方对甲方申请购买首套样品系统协商方案，就乙方代理甲方指定产品在指定地区推广，销售等合作事宜达成如下简易协议：
第三条：验收方法：货物到对方货运公司后由乙方初级验收数量后运送到目的地， 安装完成乙方验收(按甲方标准验收，安装安毕工作日内完成)
第四条：付款方式：货物到对方货运公司初验后付百分之五十提货，安装完毕验收后 一次性付清余款。
第五条：甲方负责货物运输到乙方货运公司，之后费用由乙方承担。
第六条：如出现货物到达货运公司后不是因为产品标准原因无理不接受货物，要求退 货，所有运输费用由乙方承担。
第七条：由乙方到现场安装甲方指导乙方人员安装(技术指导)。
第八条：安装期间人员住宿及生活由乙方安排;
第九条：本协议未尽事宜，经甲乙双方协商另行签订补充协议规定，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6：太阳能安装合同
三、合同工期
1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为11月20日至月30日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：
甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款15000元(大写： )。
2、货到安装地点后付款10000元(大写： )。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200元(大写： )。 注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其 他
1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。 本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7：太阳能销售合同
八、违约责任
1、如甲方迟于合同规定时间付款，除不可抗力因素外，自超过付款期限之3个工作日后，每日承担未支付部分5‰的违约金。违约金总计不超过合同总金额的10%，因甲方原因造成的验收延期，甲方应按迟延付款承担违约责任。
2、如乙方迟于合同规定时间交货，除不可抗力因素外，自过超交货期限之3个工作日后，每日承担未交货部分5‰的违约金。违约金总计不超过合同总金额的10%，违约金可由甲方在付款时直接予以扣除。
3、若乙方提供的保修、服务不能满足合同规定，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
4、除因不可抗力因素外，若任何一方在对方没有违约的情况下要求终止合同，必须征得对方的书面同意，否则须向对方支付合同金额30%的违约金。
九、解决合同纠纷的方式
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、生效
1、本合同由双方授权签字人签字盖章，自合同签署后生效。
2、本合同一式二份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能销售合同范文3
甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜，达成如下协议：二、产品的结算方式
1、乙方自本合同签订之日起个工作日内，向甲方一次性支付合同总金额 %，计人民币 万元(大写： 万元)整。余款：经验收合格后日内付给乙方。
2、付款方式：银行转账
三、产品的运输及验收
1、运输方式：送货上门
2、送货地点和接收单位(或接收人)：
3、甲方所在地到乙方所在地(运货地点)运费由甲方承担;货到后由乙方进行验收，如发现产品规格、质量不合规定，由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收，签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收，造成的任何损失由乙方承担。
四、产品的安装
1、产品的安装由乙方自行负责，为确保产品的安装质量，乙方必须使用甲方的原装标准化配件，如果乙方自行购买配件，不在甲方的服务范围之内，如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。
五、售后服务
1、甲方提供的产品，保修期 年。保修期内，凡属产品质量问题，甲方负责免费维修或调换产品。
2、保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修，甲方及时上门服务，维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。
六、违约责任
1、根据甲乙双方协商的结算方式，乙方逾期付款，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的%，同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的 %。
2、乙方无正当理由退货(备注：除了严重的质量问题外)，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值 %的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
七、合同纠纷解决方式
1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当友好协商解决，协商不成或不愿协商，双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、合同终止、合同变更与修改
1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。
2、若双方同意，并以书面形式予以确认，合同可以在任何条件下终止。这种情况下，双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。
3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复，否则视作合同终止且对双方有效。
4、如合同终止是由于乙方违约引起，甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起，乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。
5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。
九、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。
十、其他事项
1、本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜，双方协商签订补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8：太阳能购销合同
甲方：一片天太阳能 乙方：
电话： 电话：
签约日期：年 月 日 签约日期：年 月 日
法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
为大力发展 “一片天”太阳能（以下简称本产品）市场，甲乙双方友好协商，在公平、诚实、信任、真诚合作、平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，甲方授权乙方为本产品代理经销商，并达成如下各项合同条款共同执行。
一、甲方的义务与权利
1、乙方首次进货 台（元）后，甲方授权乙方在省 县（市）地区独家经销本产品，保证不在乙方所在地区授权其他单位及个人销售本产品。
2、甲方确保“一片天”太阳能原配一体机产品（水箱、真空管、支架、仪表均为“一片天”牌），甲方确保乙方本地区独家代理权，乙方在向甲方申请后也可在附近乡镇发展“一片天”牌太阳能经销商。
3、甲方确保本产品的质量，并实行整机（水箱、真空管、支架）五年有效保修，真空管保用保换十五年。在运输过程中造成真空管破损凭“十”金属环免费更换，并且甲方对乙方实行本产品的终身维护。
4、甲方免费为乙方提供本产品的营销指导与销售相关的技术支持及培训、宣传资料和省级电视广告支持。
二、乙方的权利与义务
1、乙方免交加盟费，甲方负责给予乙方的店面形象设计、喷绘写真、招牌喷绘、展板广告、字贴、荣誉证书、宣传资料等。
2、乙方应在本地区发展其他经销商和乡镇级经销商，甲方可免费给乡镇经销商提供荣誉证书、宣传资料等，每年不定期的免费给予乙方比例的促销礼品。
3、乙方所请的安装工要进行专业培训，负担安装工的安全责任，如因安装原因造成的所有损失均由乙方负责。
4、乙方要完成全年任务量 台，如一年内完成100台返利给乙方5%或三年内完成 300 台返利奖给乙方商务面包车一部。
三、其它规定事项
1、甲方根据的工程单，最少一次是50台或1吨水量以上，甲方应在乙方代理价基础上再优惠，其优惠价是多少可另行商定，如客户须开增值税发票，可由厂方开出。
2、乙方所请的安装工，可免费到厂方培训，其培训费及来去差旅费、食宿费等由甲方负责。
3、甲方在收到乙方的.货款后3天内发货到乙方，其运费乙方负责。
4、甲方应尽心尽力支持乙方开展本产品经销工作，乙方首次提货10台以上，甲方给予彩虹门乙方使用1—7天，乙方首次提货20台以上，甲方给予乙方开业庆典腰鼓队赞助款500元
5、本合同有效期一年，自签定之日起至 年 月 日止，本合同在首次付款提货和双方签字后生效，本合同具有同等法律效力。
年 月 日
篇9：太阳能购销合同
甲方：
乙方：
一、合同内容：
乙方向甲方采购平板阳台壁挂太阳能。
二、产品型号、名称、单价、数量
三、产品配置为：水箱容量：80L 。集热器尺寸为：mm*800mm*80mm。集热器为整板蓝肽，吸热膜层为国产整板蓝肽。板芯为铜管规格为：主管直径22mm，集管为10mm。边框采用黑色铝合金喷涂边框。玻璃为3.2地铁纹钢化玻璃。以上价格含平板固定支架一副、导热介质10L、不锈钢波纹管2根共3.6米、水箱固定挂钩1副、安全阀一枚。
四、产品说明及技术服务：
1、本公司水箱采用蓝金圭夹套式换热搪瓷内胆，控制系统为触摸屏液晶显示器。
2、集热器采用尺寸为2000*800*80mm，板芯采用主管道直径为22mm，导流管直径10mm镀蓝肽整板铜铝复热器。盖板采用3.2mm超白低铁钢化布纹玻璃。
3、辅料：集热器挂架1付（耐候钢镀锌折弯）安全阀一枚，连接管道为304不锈钢波纹管3.6米。
4、产品包装：水箱为整体包装，集热器为简易包装。
5、送货方式：甲方通过汽运发货乙方，费用由乙方负责。
五、付款方式及交货期：
自签订合同起乙方必须向甲方支付每批次货物货款的_____％用作定金大写：_________万元，甲方在收到定金后开始生产，生产周期根据甲方要求每批次订单需求量的多少确定，周期一般为25天。甲方生产完毕后通总货款_____％的尾货款后大写：_________________万元经甲方收到确认后方可安排发货，乙方也可自行带款提货。
六、质量及安全保证和售后服务：
1、甲方提供的产品必须达到乙方所指定的要求，并符合现行的国家标准及规范。
2、太阳能热水系统在涉及制作安装使用过程中，需达到相关安全标准要求。
3、产品中必须附带有详细的产品使用说明书，由于产品质量问题造成的财产损失由甲方承担。
4、产品保修为三年，控制系统为壹年。甲方免费提供工程前期的工地施工现场探测，并根据乙方项目实际情况制定详细、完善的安装施工方案。甲方可派遣资深技术指导对后期施工项目进行必要的技术指导协助乙方做好安装及系统调试与验收事宜。
七、违约责任：
1、合同签订后甲方保证达到乙方所制定的产品质量要求（甲方可按乙方所出具的图纸进行生产前的审核和后期制作）。乙方可随意抽检，如有不合格，乙方有权要求退货并且赔偿乙方相应经济损失。
2、合同签订后乙方不得随意终止本合同如随意终止甲方供货，乙方应对甲方生产及销售所造成的损失进行赔偿。
3、如乙方在签订合同后不能按合同规定支付定金或货物尾款造成的交货时间延误、工期滞后所造成的损失由乙方自行承担。违约金按所定每批次货物货款的2％对乙方进行赔偿。
4、甲方在收到乙方定金和尾款后如不能按时交货乙方，给乙方造成的经济损失则有甲方承担。违约金按所定每批次货物货款的2％对乙方进行赔偿。
八、其他说明：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即可生效。其他未尽事宜，双方友好协商解决，如协商不成有争议不可调解时可向本合同签订地法院执行。
甲方：泰安市海澜世家太阳能有限公司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：
年月日
篇10：太阳能安装合同
甲方：
乙方：
经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发 太阳能热水器市场为目的，在《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下：
一、经销范围：
经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在 (省、自治区) (市、地区)独家代理经销 牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。
二、销售任务： 根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售 台( 孔)的`任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。
三、提货及付款方式：
1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。
2、乙方第一次提供不能少于 台，每次发货应款到账后发货。
3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。
四、产品质量：
1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。
2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。
3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。
4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。
五、供货价格：
甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。
六、销售支持政策：
乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。
七、合同有效期1年(自 年 月 日至 年 月 日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。
八、违约责任：
任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
20xx年xx月xx日
篇11：太阳能安装合同
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一、技术参数
1、容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2、配件：
3、冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二、验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三、费用及付款方式
1、每台热水器报价为人民币：
2、付款方式为
四、甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
五、乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4、乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六、双方违约责任。
1、如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。
七、乙方质量承诺及售后服务
1、太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2、自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3、乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
八、如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九、本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
20xx年xx月xx日
篇12：太阳能安装合同
需方： （以下简称甲方）
供方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装太阳能热水器达成如下协议：
第一条、所需列表
第二条、质量标准及乙方对质量的要求
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方调试完成(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总造价的定金,即人民币 ，小乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总造价的65 %即人民币 ，小写 元；剩下的5%人民币作为质保金，1年对应日付清，即人民币 ，小写 元。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款：
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 3 年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期 1 年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方可适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）
第五条、合同的解除条款
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。
第六条、施工责任
1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。
2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
第七条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼
第八条、合同正本及合同生效
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
篇13：太阳能安装合同
甲方：*********
乙方：*********
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同价款及产品
1、合同价款： 元(大写： 元整 )。
2、产品及价格：*****(品牌) 吨保温水箱一台，每吨单价 元)。空气能5P机一台，单价 。
注： 2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
篇14：太阳能工程合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程项目
1、工程地点：
2、承包范围和内容：
3、工程概算总造价：
第二条 工程期限
1、本工程合同总工期为天
2、如遇下列情况，经甲方同意后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
(1)按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合施工要求)，障碍物未能清除，影响进行施工。
(2)凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。
(3)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上(每次连续4小时以上)影响正常施工。
(4)未按合同规定付款，而影响施工进度者。
第三条 工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程进行施工，并接受甲方工地代表及监理工程师的监督检查。
2、工程竣工后，由甲方组织有关单位和人员进行检查和验收，检查合格后，双方签署交工验收文件，将工程移交给甲方管理。施工完毕五日内，甲方无故不予验收的默认合格。
3、本工程至竣工验收后一次交付使用。
第四条 双方负责事项
1、甲方
提供三通一平施工条件及施工所需场地，负责协调与其他施工的关系，不含水电。
2、乙方
负责本工程合同约定的施工内容及施工所必须的施工组织设计、材料及设备的采购、供应和管理;严格按照施工图纸与说明书进行施工，确保工程质量，按合同期限按期竣工和交付使用。
第五条 工程价款的支付
1、本合同签订后，甲方支付给乙方工程总造价的
2、在合同约定的工程内容施工完毕并经甲方验收合格后三天内一次性付给乙方工程总造价的 %工程款，计人民币 元。
第六条 违约责任
1、工程质量不符合规定，负责无偿修理或返工。
2、本合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
第七条 争议解决方式
合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时可提交仲裁机构，按合同法有关条款执行，或向法院提起诉讼。
第八条 附则
如本合同未尽事项，均按《经济合同法》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验，结清尾款。保修期满后自然失效。本合同正本二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15：太阳能购销合同
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰润嘉园太阳能热水系统采购、安装事项协商一致订立如下合同条款：
一、工程概况
1.1工程名称： 嘉园3～12#楼太阳能系统采购安装
1.2工程地点：
1.3 施工内容：太阳能热水系统所有设备及材料的运输、吊装、调试、支架与避雷网的焊接、维保等全过程
1.4工期：合同生效之日起7个工作日内设备材料进场，安装工期共计20天。
二、承包方式：
2.1承包方式:包工包料。
2.2合同总价与结算：一次性包干价格为1223元/台，合同总价为305750元(1223元/台×250台)。该合同一次性包干价格系是将材料设备及附件供应至甲方工地现场安装调试完毕的包干价格，其一次性包干价格包括但不限于丰润嘉园小区太阳能热水工程供货及安装的深化设计、整体式太阳能热水器、太阳能支架、运输、吊装、完成满足使用功能要求的安装、安装调试等所有相关工作，并综合包含这些相关工作所涉及的所有材料费、人工费、机械、水电费和满足功能要求的辅材、辅助设施费用、运输费、技术措施费、效验及检测费、一切间接费、管理费及税金等所有费用。除非甲方要求进行设计变更，否则合同一次性包干价格不得调整。
2.3供应数量：共250台;供应数量如有调整，按实际安装数量结算。
2.4价款支付：
2.4.1整体热水器全部到货后即支付20%货款，工程施工安装调试完毕，经验收合格，且双方结算完毕后10日内支付至结算总价款的95%。每次付款时，乙方须提供相同金额的税务部门认可的正式发票。
2.4.2结算总价款的5%作为质量保证金，自验收合格之日起二个采暖期满，且经物业管理单位确认无质量问题后一次性无息付清。
三、产品名称、技术参数、数量
3.1.产品名称：###太阳能热水器
3.2.太阳能设备主机规格型号为：
3.3.设备相关技术参数：
3.3.1.支架：采用热镀锌钢板(喷塑)制作的支架厚度1.2mm
3.3.2.真空集热管：管径/管长/管数为58/1800/16，真空管的原料为高硼硅玻璃3.3
3.3.3.端盖：太阳能热水器水箱端盖厚度1.5mm热镀铝锌板冲压成型后高温喷塑。
3.3.4.内胆材料：内胆采用SUS304-2B板，厚度0.31mm 3.3.5.进出水口位置：采用下置式出水安装方式
3.3.6.水箱：保温45mm，净容量118L，内径360mm，外径450mm
3.3.7.外壳材料的厚度：采用珍珠白(基层为镀铝锌)板，厚度0.31mm
3.3.8.保温材料密度：产品采用聚氨脂整体发泡，密度达40kg/m3.
3.3.9产品辅件及附属材料：管件必须铜制品，螺栓必须不锈钢
3.3.10.其它：包括安装(每户供水屋面部分的上水管、热水管及连接)、太阳能热水器系统(屋面部分)，用于太阳能固定水泥墩由甲方浇筑，乙方负责固定安装。
四、质量标准及验收方式：
4.1.质量标准：合格
4.2.验收标准：
4.2.1系统所采用的全部材料均为优质品，符合《国家施工质量验收规范》《太阳能热水系统安装与验收规范》《低压配电设计规范》《建筑结构荷载规范》、以及乙方提供的技术指标所能保证的相应规范和参数的相关标准、应满足当地有关太阳能安装所要求的标准。
4.2.2系统验收标准按技术参数及施工方案进行，具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
4.3.验收方式：乙方设备系统全部安装调试完毕后，由甲方、乙方、监理及设计单位共同对整个太阳能热水系统进行验收工作，以验收合格后确认签字为准。乙方必须在符合竣工验收条件前一星期提出申请，经竣工验收条件具备并经甲方确认后方可竣工验收。
4.4.质量要求：
4.4.1.支架制作，应满足太阳能热水器承重要求，支架焊接材料应满足设计规范要求，支架焊接应有专业人员完成，且应有防止支架腐蚀措施。
4.4.2.集热管玻璃材质、耐冲击性，耐热性、耐寒性、吸收比、透射比、元件寿命、空晒性能、安全性、防漏性等均应符合有关设计规范和验收规范要求
4.4.3乙方承诺冬季使用太阳能正常温度不低于56°，如果低于56°则视为不合格。
4.4.4.乙方应在工程移交的同时，移交完整的竣工图、工程相关资料、系统验收报告和使用维护说明书，以满足系统运行、维护和物业管理的需要。
五、双方责任和义务:
5.1、甲方责任和义务：
5.1.1提供工程施工现场平面图及建筑结构、供水、供电等有关技术资料。
5.1.2提供与其相关的技术资料。
5.1.3提供施工现场及存放工具的场所。
5.1.4保证施工人员在符相关安全要求的情况下自由出入施工场地。
5.2乙方责任和义务：
5.2.1乙方须按国家及地方有关规定进行安全施工，负责施工安全保卫工作及夜间施工、照明，并承担相关费用。在乙方所承包的施工范围内，由于乙方原因发生的一切安全事故均由乙方承担完全责任。
5.2.2乙方所供设备材料符合国家相关标准和企业标准。设备材料进场后3日内，由甲方、监理单位按国家规范要求进行抽样检测验收，验收结果符合双方的约定。乙方应随货提供检验报告、产品合格证，经验收合格并书面认可后方可用于施工。如验收不合格或施工过程中发现质量问题，则乙方应无偿换货并承担由此给甲方造成的一切损失。
5.2.3施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
六、现场管理
6.1为确保工程质量，乙方根据甲方提供的资料在本合同生效后十日内向甲方提交施工方案，并安排专业施工人员，严格按照双方共同确定的施工方案进行施工。
6.2乙方按双方约定的开工日期和竣工工期进行施工，如遇甲方原因或不可抗力因素外，经甲方书面认可后工期顺延，其它因素均不得延误工期。
6.3对于合同定义的关键工序乙方施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格并签字后(乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料)，方可进行下道工序施工，否则乙方承担违约责任。
6.4施工期间应该遵守甲方施工现场的有关规定，乙方应服从甲方代表协调指挥，遵守施工现场的各项管理制度、杜绝野蛮施工。
6.5甲方如发现施工过程中乙方的施工质量达不到国家规定的合格标准的或对施工质量有异议的，以及不符合双方约定的技术要求的，甲方有权要求乙方停止施工、并要求乙方进行返工等处理措施，乙方应无条件返工至合格。由此产生的工期不顺延、费用不再增加。由此产生的一切损失均有乙方自己承担。
6.6乙方在工程未交付甲方之前，乙方有义务负责已完工程的保护工作，期间发生污染、损坏，乙方自费负责修复。
七、乙方承诺及售后服务
7.1太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。
7.2辅助器件及控制系统二年内质量问题由乙方免费更换。
7.3超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
7.4乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
7.5乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
八、违约：
8.1双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约行为。违约行为所造成的损失概由违约方承担。
8.2.在工程施工过程中以及保修期内，由于乙方责任出现质量问题、劳资纠纷、拖欠工人工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给甲方的形象和声誉造成损失的，每次由乙方向甲方支付1万元违约金，甲方有权从乙方工程款项中直接扣除 。
8.3. 乙方不能按合同规定按时交付甲方的，承担逾期违约金每天1万元，并承担由此给甲方造成的一切经济损失和法律责任。
8.4.甲方逾期付款，每迟延一天，应向乙方支付违约金为合同总金额的0.5%。
8.5.甲方无正当理由退货，应按合同总金额的30%向乙方支付违约金。
九、保险：
乙方应按国家相关规定负责办理乙方施工现场人员的生命财产、现场各种施工用机械、车辆、设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任均由乙方承担。
十、争议：
10.1本合同执行过程中若发生争议，由当事人双方本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。若协商调解无法解决，均可向工程所在地人民法院起诉。
10.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
10.2.1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;
10.2.2.调解要求停止施工，且为双方接收;
10.2.3.法院要求停止施工。
十一、安全文明施工
11.1.安全文明施工除满足国家有关规定外同时应满足下列要求：
11.1.1施工过程中乙方应及时对工人进行质量和安全教育、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患及时和其他单位进行协调，确保乙方和第三方人员的安全，使工程顺利进行。在乙方施工范围内由于乙方未按照规范防护发生的安全事故造成自身损失、第三人损失及给甲方造成的损失(含直接、间接损失)由乙方负责;除此之外发生事故、造成的损失由责任方自行负责。
11.1.2甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
十二、其它：
12.1、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。
12.2本合同附表丰润嘉园太阳能热水器单机总价汇总(共1面)为合同的有效组成部分。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16：太阳能购销合同
发包方： (简称：甲方)
施工方： (简称：乙方)
经甲、乙双方友好协商，甲方 将半山半岛帆船港 的太阳能热水安装工程(热水主管、立管)工程承包给乙方施工、安装、调试。经甲、乙双方友好协商达成合作协议，以资共同信守。
一、工程承包范围：太阳能系统所属全部工程内容。(参考甲方合同工程量)
1、太阳能热水系统工程量为：
2、太阳能系统安装部分：
⑴、太阳能集热器支架基础预埋和支架制作安装、集热器设备、真空管安装;
⑵、冷水进水管道、循环管道、热水供水管道、回水管道安装;
⑶、空气源热泵、水泵、电控柜安装，所有太阳能系统管道保温;
⑷、不含水箱、热泵吊装，但得配合吊运。工程材料的保管和设备的搬运(乙方负责将材料运送到施工现场);
⑸、所有太阳能系统工程中的防绣处理、防雷线连接;
⑹、负责太阳能全套热水系统的调试;调试要求：通过业主方验收合格，正常使用
⑺、太阳能全套系统工程中的属于太阳能有关的工程。
⑻、乙方负责工程施工的所有机械设备和施工人员;
⑼、乙方负责工程施工材料的卸车，工程竣工后剩余材料的装车及工程材料在施工现场的保管。
⑽、所有太阳能系统管道全部做保温;
二、承包方式：
本工程采取包工、包工期、包费用、包质量验收通过使用的方式，由乙方承包并一次性包干施工(包含安全费、施工设施费、交通费)。本工程严禁转包，如发生转包，甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任。
三、施工要求：
1、乙方应严格按照甲方提供的图纸要求及相关标准进行施工，如发现与 实际施工图不符，甲方有权向乙方提供整改意见，整改费 用由乙方全部承担，造成严重损失的并承担赔偿责任。
2、乙方在施工期间，服从甲方、业主方、监理方、总包方现场工程人员的管理，遵守现场的各项规章制度，配合其它工种进行施工。
3、乙方在施工期间，应按甲方具体安排进行施工。如由于客观原因造成工期延误应得到甲方的书面认可。
4、乙方人员必须服从甲方、业主方、监理方、总包方现场管理人员的管理，如违反甲方管理规定的，应接受甲方处罚。
5、乙方在施工现场必须带安全帽，严禁光背、穿拖鞋进入施工现场施工。如违反管理规定，无条件接受甲方的管理规定处理办法。
6、乙方在施工过程中，如不服从甲方管理和安排的，甲方有权终止此合同，要求乙方退场，另选其它施工队伍，如因此造成甲方此工程恶性影响严重或造成经济损失的，由乙方全部负责和赔偿;乙方接到甲方退场通知(电话通知)后，两天内组织退场完毕。如乙方不愿意退场，因此影响甲方施工进度或造成严重后果的，由乙方负全部责任。
四、施工工期：接到甲方进场通知后，乙方两天内组织施工人员、机械设备进场，
五、工程责任：
甲方：1、负责及时将材料送到工地。
2、负责与业主方协调全面工作。
3、负责工程技术指导。
4、甲方负责工程监管、监督、验收。
乙方：1、乙方必须服从甲方现场管理人员及技术人员的管理和安排。
2、负责进场后施工人员及施工材料的安全，如出现安全事故，不管是乙方本人还是乙方聘用人员，责任全部由乙方全部负责和承担，甲方不负责乙方施工人员的安全、工伤、保险责任。如因业主方原因造成乙方施工人员受伤或受到利益侵害的，甲方负责出面配合乙方与业主方协商责任范围。
3、乙方申请材料应提前3天通知甲方该项目负责人。
4、应在甲方项目负责人指导下进行施工，不得随意改变施工方案，如需要更改或变更施工方案和施工工艺的，必须与甲方项目负责人协商，经得甲方同意后才能进行施工。
5、必须接受甲方的管理与监督
6、乙方人员保险，由乙方负责
7、安装调试后三个月内，如出现系统漏水，损坏等原因由乙方免费负责维修。
8、乙方负责甲方运送到工地施工材料的保管和安全，如因乙方原因造成丢失，乙方照价赔偿给甲方;如因乙方施工人员将甲方施工材料拿出去倒卖或无顾损坏的，除双倍照价赔偿甲方损失的材料外，乙方需接受甲方每次1000;造成影响严重的，甲方可视情况严重处罚报案到当地元的罚款派出所。
六、施工款项总额：太阳能部分：
1、按太阳能每平米元;总共合计￥：元人民币：壹拾万元整
七、付款方式：
1、双方签订施工合同后，乙方组织施工人员进场，施工队进场后，完成A01，A02集热器支架焊接。甲方支付乙方工程￥： 30000.00元，大写： 叁万元整 。
2、完成集热器、真空管、循环管道的安装，经甲方的现场项目负责人验收合格后，甲方付给乙方施工费￥：元，大写： 肆万元整 。
3、工程竣工并通过甲方、业主方、监理验收合格后，甲方支付给乙方施工费，￥： 30000.00 元，大写： 叁万元整 。
八、违约责任：
1、因乙方原因未按时、按质、按量完成工程内容、并因此影响甲方不能征程交付给业主方验收的，造成的责任由乙方全部承担。
2、如乙方中途自动退出，甲方有权不结算乙方工程中所有发生的人工、材料等一切费用。
3、甲方应按合同支付乙方工程施工款，如遇特殊情况，甲方应事先通知乙方，双方共同协商解决。
4、乙方非因甲方原因或单方解除合同，应向甲方赔付合同总价的10%作为违约金并承担因此造成的经济损失。
5、甲方非因乙方原因或单方解除合同，应向乙方赔付合同总价的10%作为违约金并承担因此造成的经济损失。
6、甲方应及时按照乙方要求材料及时到达施工现场。
九、附则
1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效;工程全部竣工验收合格、结算、付清工程款、保修期满后本合同自动失效。
2、此合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份及附件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17：太阳能路灯安装施工方案
太阳能路灯安装施工方案
太阳能光伏发电系统的基本原理相同，因而太阳能路灯的设计思路也可依据一般的太阳能发电系统，先确定光源的功率，每天的工作时间，保证几个阴雨天然后计算蓄电池的容量和太阳电池组件的功率。但太阳能路灯又有其特殊性，需要确保系统工作的稳定与可靠，所以在设计时需要特别注意。
1、太阳电池组件
太阳电池组件的电压会随着温度的升高而降低，由于高温的影响，电池组件的电压损失约2V，而充电过程控制器上的二极管压降0.7V，所以选择工作电压为18V的组件。由于太阳能路灯的特殊性，太阳能电池板一般安装在灯杆上，对于路灯杆而言，一般都是5米以上，重心较高，而且大部分太阳电池板都是悬挂式，为增强整套设备的抗风力，一般选择多块太阳电池板组成所需要的组件功率。
2、蓄电池（组）
在选择蓄电池时，须要考虑放电率对蓄电池容量的影响，温度对蓄电池容量的影响，放电深度对蓄电池容量的影响等几个方面。所以一定要选用深循环的太阳能专用蓄电池。蓄电池在进行并联连接时，需要考虑各单体电池间的不平衡影响，通常情况下并联组数不宜超过4组。
3、控制器
控制器是整个路灯系统中充当管理者的关键部件，它的最大功能是对蓄电池进行全面的管理，好的控制器应当根据蓄电池的特性，设定各个关键参数点，比如蓄电池的过充点、过放点，恢复连接点及SOC放电控制等。在选择路灯控制器时，特别需要注意控制器恢复连接点参数，由于蓄电池有电压自恢复特性，当蓄电池处于过放电状态时，控制器切断负载，随后蓄电池电压恢复，如果些时控制器各参数点设置不当，则可能出现灯具闪烁不定，缩短蓄电池和光源的寿命。
4、光源的.选择
光源的选型对于太阳能路灯来说是最关键的一步，目前针对太阳能路灯专用的光源较少，为减少有限能量的损失，光源尽量选直流光源。目前常见的光源有直流节能灯、高频无极灯、低压钠灯和LED光源。LED作为半导体光源，其发展势头强劲，是太阳能路灯最为理想的光源，LED路灯光源是一款多功能、环保节能型路灯光源，适合在各种场合的照明使用。LED路灯驱动器是专门针对LED路灯系统所研发的产品，用于提供LED灯具稳定的电源。
运用先进的电子电力技术，设计了高效率增强以及超节能脉波宽度调变（PWM）两种输出模式，配合时间控制，可以在需要的时候（上半夜天黑人多车多的时候）以高效率增强模式点亮LED灯具，提供良好的照明，而其它时间段（后半夜人车稀少的时候）则以超节能模式输出，节约蓄电池的电力的消耗。另外，国内大部分太阳能路灯项目照明亮度需满足城市道路照明标准。
篇18：太阳能发电技术咨询合同
甲方：(以下简称：甲方)
乙方：(以下简称：乙方)
本合同甲方委托乙方就太阳能发电系统技术进行技术咨询，并支付咨询报酬。
双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条：乙方进行技术咨询的内容、形式和要求
1.1 咨询内容：
1.2 咨询形式：乙方派遣专业技术人员和提供总结性报告。
1.3 咨询要求：对技术问题作出解答，总结性报告能客观反映项目情况。
第二条：合同履行期限、地点和方式
2.1 本合同自 年 月 日至 年 月 日在上海(地点)履行。
2.2 本合同的履行方式：《技术咨询报告》
第三条：甲方的协作事项
3.1 在合同履行期内，甲方应向乙方根据项目相关资料，具体见附件确认表。
3.2 甲方提供协作事项的时间和形式:自合同订立之日起提供相关协作事项，甲方派出相关人员并直接提供相关资料。
第四条：乙方工作事项：
4.1 对技术项目进行调查，参与甲方工程立项工作，讨论项目方案、可行性分析，给出技术上的意见;
4.2 发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，应当及时通知甲方补充、修改;
4.3 设计阶段，对于图纸的合理性给出指导性意见;
4.4 协助甲方招投标工作;
4.5 工程实施前，参与施工组织设计，给予技术培训和支持;
4.6 对工程主材进行监督，审核主材的质和量;
4.7 施工过程中对施工人员进行技术培训;
4.8 协助做好竣工报告;
4.9 协助编写太阳能发电站用户手册，做好对用户的操作培训;
4.10 对相关操作人员进行安全培训，保证太阳能电站安全运行;
4.11 形成总结报告。
第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务
5.1 保密内容(包括技术信息和经营信息):《技术咨询报告》，以及双方技术人员提供的相关资料和技术信息。
5.2涉密人员范围:双方工程设计人员、施工人员，以及相关人员。
5.3 保密期限：5年
5.4 泄密责任：根据《合同法》赔偿因泄密造成的各种损失。
第六条：双方确定，按以下方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
6.1 咨询报告达到了本合同第一项所列要求，甲方验收，由甲方技术人员出具技术咨询验收证明。
6.1.1 乙方提交技术咨询工作成果的形式：《技术咨询报告》
6.1.2 技术咨询工作成果的验收方法：甲方技术人员出具技术咨询验收证明
第七条：报酬及其支付方式
7.1 技术咨询报酬总额：肆拾万元整(400,000元)。
7.2 技术咨询报酬由甲方分两期支付乙方。
7.3 具体支付方式和时间如下：
7.3.1 于 年 月支付咨询经费的75%：叁拾万元整(300,000元)。
7.3.2 上述咨询内容经甲方出具验收证明后，支付咨询经费的25%：壹拾万元整(100,000元)
第八条：违约金或损失赔偿额的计算方法
8.1 违反合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》第三百五十九条规定，承担违约责任。
8.2 甲方未按照约定提供必要的资料和数据，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付。
8.3 乙方未按期提出咨询报告或者提出的咨询报告不符合约定的，应当承担减收或者免收报酬等违约责任。
8.4 甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，由甲方承担，但当事人另有约定的除外。
第九条：技术咨询报告的归属
9.1 所有提交给甲方的技术咨询报告及相关的资料的最后文本，包括为履行技术咨询服务范围所编制的'图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产。
9.2 乙方可保存上述资料的复印件，包括本合同第三条所指的甲方提供的资料，但未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于与本咨询项目之外的任何项目。
第十条：不可抗力
10.1 任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方将发生的不可抗力事故的情况以传真通知另一方，并在事故发生后十四天内以航空挂号信件将有权证明的机构出具的证明文件提交另一方证实。
10.2 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。
然而，受影响的一方应在不可抗力事故消除后尽快以传真通知另一方。
10.3 双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同有效期和有关履行合同的预定的期限相应延长。
第十一条：合同争议的解决方式
11.1 凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决;协商不成，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁适用中华人民共和国法律。
11.2 除非另有规定，仲裁不得影响合同双方继续履行合同所规定的义务。
第十二条：合同的生效及其它
12.1 本合同在双方法人代表签字后，本合同生效。
12.2 本合同有效期自合同生效之日起为1年。
12.3 本合同期满时，合同项下的任何未了的债权债务不受合同期满的影响。
12.4 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。如合同正文与附件有矛盾之处，合同正文内容优先。
篇19：太阳能路灯安装合同
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期：工程验收交付使用起一年
二、工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币：
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20：太阳能组件销售合同
七、合同纠纷解决方式
1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当友好协商解决，协商不成或不愿协商，双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、合同终止、合同变更与修改
1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。
2、若双方同意，并以书面形式予以确认，合同可以在任何条件下终止。这种情况下，双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。
3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复，否则视作合同终止且对双方有效。
4、如合同终止是由于乙方违约引起，甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起，乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。
5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。
九、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。
十、其他事项
1、本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜，双方协商签订补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能组件销售合同范文篇三
甲方：
乙方：
经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发 太阳能热水器市场为目的，在《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下：
一、经销范围：
经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在 (省、自治区) (市、地区)独家代理经销 牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。
二、销售任务： 根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售 台(孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。
三、提货及付款方式：
1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。
2、乙方第一次提供不能少于 台，每次发货应款到账后发货。
3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。
四、产品质量：
1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。
2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。
3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。
4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。
五、供货价格：
甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。
六、销售支持政策：
乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。
七、合同有效期1年(自 年月日至 年 月日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。
八、违约责任：
任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
★施工合同
★施工合同
文档为doc格式
